Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Elektromontage Voss
Schwalbacher Straße 7
56357 Strüth
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Verträge, Lieferungen und
Leistungen zwischen Elektromontage Voss und seinen Kunden im Bereich Elektrotechnik,
Photovoltaikanlagen, Batteriespeichersysteme, Wallboxen sowie zugehörige Installations- und
Serviceleistungen.
2. Vertragsabschluss
Ein Vertrag kommt zustande durch:
▪ schriftliche oder elektronische Auftragsbestätigung,
▪ Unterzeichnung eines Angebots,
▪ oder Beginn der Ausführung nach ausdrücklicher Zustimmung des Kunden.
Alle Angebote sind freibleibend und 14 Tage gültig, sofern nicht anders angegeben.
3. Leistungsumfang
Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Angebot, der technischen Planung und den
vereinbarten Komponenten. Änderungen oder Zusatzleistungen werden gesondert berechnet.
4. Preise und Zahlungsbedingungen
▪ Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
▪ 80 % Anzahlung bei Auftragserteilung, 20 % nach Fertigstellung.
▪ Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug zahlbar.
▪ Verzugszinsen gemäß § 288 BGB können berechnet werden.
5. Lieferung und Montage
▪ Liefertermine sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich zugesichert.
▪ Verzögerungen durch Lieferanten, Netzbetreiber, Behörden oder höhere Gewalt verlängern
Fristen angemessen.
▪ Der Kunde stellt sicher, dass Montageflächen frei zugänglich sind.
6. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Komponenten bleiben bis zur vollständigen Zahlung Eigentum von Elektromontage Voss.
7. Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde sorgt für:
▪ Zugang zu Zählerplatz, Dachflächen und Technikräumen,
▪ Bereitstellung notwendiger Unterlagen,
▪ Einhaltung baulicher Voraussetzungen (Statik, Brandschutz, Leitungswege).
8. Netzbetreiber, Anmeldung & Inbetriebnahme
Elektromontage Voss übernimmt auf Wunsch die Anmeldung beim Netzbetreiber.
Verzögerungen durch den Netzbetreiber stellen kein Verschulden des Auftragnehmers dar.
9. Garantie & Gewährleistung
9.1 Gesetzliche Gewährleistung
Für die handwerklichen Leistungen von Elektromontage Voss gilt die gesetzliche
Gewährleistungsfrist gemäß § 634a BGB:
▪ 2 Jahre auf Montage-, Installations-, Verdrahtungs- und Inbetriebnahmearbeiten.
Die Gewährleistung umfasst ausschließlich Mängel, die auf die handwerkliche Leistung
zurückzuführen sind. Nicht umfasst sind:
▪ Material- oder Herstellermängel,
▪ Verschleiß,
▪ Bedienfehler,
▪ Schäden durch äußere Einflüsse.
Bei Unternehmerkunden kann die Gewährleistungsfrist vertraglich verkürzt werden.
Copilot may make mistakes 3
9.2 Herstellergarantien
Für PV-Module, Wechselrichter, Batteriespeicher, Wallboxen und sonstige technische
Komponenten gelten ausschließlich die jeweiligen Herstellergarantien. Elektromontage Voss ist
nicht Garantiegeber.
Typische Herstellergarantien:
▪ PV-Module: 10-15 Jahre Produktgarantie, 25-30 Jahre Leistungsgarantie
▪ Wechselrichter: 5 Jahre Herstellergarantie
▪ Batteriespeicher: ca. 10 Jahre Herstellergarantie
▪ Wallboxen: 2-5 Jahre Herstellergarantie
9.3 Eigene Garantien
Elektromontage Voss übernimmt keine eigene Garantie über die gesetzliche Gewährleistung
hinaus. Eine Zusatzgarantie wird nur gewährt, wenn sie ausdrücklich schriftlich vereinbart
wurde.
9.4 Ausschlüsse
Von Gewährleistung und Garantie ausgeschlossen sind insbesondere:
▪ Schäden durch unsachgemäße Nutzung oder Manipulation,
▪ Eingriffe durch den Kunden oder Dritte,
▪ Betrieb außerhalb der Herstellervorgaben,
▪ äußere Einflüsse wie Sturm, Hagel, Feuer, Überspannung oder Netzbetreibermaßnahmen,
▪ Ertragsverluste durch Wetter, Verschattung, Verschmutzung oder Software-Regelungen.
10. Erweiterte AGB für Batteriespeichersysteme
10.1 Lieferumfang, Installation & Sicherheit
Der Auftragnehmer liefert und installiert Batteriespeichersysteme gemäß Angebot und
Herstellervorgaben. Der Kunde stellt sicher, dass alle baulichen Voraussetzungen erfüllt sind.
10.2 Technische Anforderungen & Kompatibilität
Batteriespeicher werden nur mit kompatiblen Wechselrichtern und
Energiemanagementsystemen installiert.
10.3 Inbetriebnahme & Systemkonfiguration
Die Inbetriebnahme erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal.
10.4 Wartung, Inspektion & Software-Updates
Regelmäßige Wartung gemäß Herstellerangaben wird empfohlen.
10.5 Garantie & Gewährleistung
Es gelten die Herstellergarantien.
10.6 Haftungsausschlüsse
Keine Haftung für Fehlbedienung, Manipulation oder äußere Einflüsse.
10.7 Brandschutz & Sicherheitsvorschriften
Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben.
10.8 Notfallmaßnahmen
Hinweise zu Abschaltung und Verhalten bei Rauchentwicklung werden bereitgestellt.
11. Erweiterte AGB für Photovoltaikanlagen (PV)
11.1 Planung, Auslegung & Ertragsprognosen
Ertragsprognosen sind unverbindlich.
11.2 Bauliche Voraussetzungen & Dachstatik
Der Kunde stellt sicher, dass alle baulichen Voraussetzungen erfüllt sind.
11.3 Montage der PV-Module
Montage erfolgt nach DIN-Normen.
11.4 Elektrische Installation
Umfasst DC-/AC-Verkabelung, Schutztechnik und Dokumentation.
11.5 Wechselrichter & Monitoring
Installation und Konfiguration gemäß Herstellervorgaben.
11.6 Netzbetreiber & Einspeisung
Keine Haftung für Verzögerungen durch Netzbetreiber.
11.7 Wartung & Reinigung
Regelmäßige Reinigung und Wartung sind notwendig.
11.8 Garantie & Gewährleistung
Es gelten die Herstellergarantien.
11.9 Haftungsausschlüsse
Keine Haftung für Ertragsverluste durch äußere Einflüsse.
11.10 Brandschutz & Sicherheitsvorschriften
Der Kunde verpflichtet sich zur Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben.
11.11 Notfallmaßnahmen
Hinweise zu Abschaltung und Verhalten bei Rauchentwicklung werden bereitgestellt.
12. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen AGB
unberührt. Gerichtsstand ist der Sitz von Elektromontage Voss, sofern der Kunde Unternehmer
ist.